Телефон справочной службы: (812) 643-48-18
Телефон доверия: (812) 643-48-19 (доб. 8)
Телефон зала ознакомления: (812) 643-48-23
Поиск:
Информация о делах

Уважаемые посетители сайта! Обращаем ваше внимание, что тексты судебных актов на сайте нашего суда доступны в течение трех месяцев с даты их подписания. По истечении указанного срока предлагаем обращаться в картотеку арбитражных дел на сайте ВАС РФ http://kad.arbitr.ru/


Перейти в дело



2

А56-106189/2019



3706/2020-54506(1)


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
http://www.spb.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела

г.Санкт-Петербург
03 февраля 2020 года.       Дело № А56-106189/2019

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области
А.П. Евдошенко

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Хабибуллиным В.Р.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: Дачный потребительский кооператив Кировского района г. Санкт-Петербурга
ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Электро-Проф"
о взыскании 1 062 765 руб.
при участии
от истца: представитель Худолеев С.П. (доверенность)
от ответчика: представитель Кондратьева А.Г. (доверенность)

установил:

     Дачный потребительский кооператив Кировского района г. Санкт-Петербурга (далее - истец) обратился в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Электро-Проф" (далее - ответчик) о взыскании 1 062 765 руб., в том числе 1 035 815 руб. неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса, перечисленного по договору №15/06-2016 от 27.06.2016 на выполнение работ по поставке и монтажу системы «СТРИЖ» (АМПЕР 1 однофазный ввод), 26 950 руб. неустойки за нарушение сроков выполнении работ на основании пункта 7.3 договора.
     Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на  освоение полученного аванса, в подтверждение чего представил подписанный сторонами промежуточный акт сдачи-приемки работ №1 от 14.11.2016 на сумму поставленного и смонтированного оборудования в размере 1 035 600 руб., а также иные документы в подтверждение приобретения приборов учета (счетчиков). Невозможность  дальнейшего выполнения работ по пуско-наладке оборудования была обусловлена действиями (бездействием) заказчика, связанными с непредоставлением допуска к объекту и обновлением программного обеспечения системы СТРИЖ, что повлекло замену установленного оборудования.
     В судебном заседании 16.12.2019 представитель ответчика представил на обозрение суда подлинный промежуточный акт сдачи-приемки работ №1 от 14.11.2016.
     Для ознакомления с возражениями ответчика судебное заседание отложено.
     В судебном заседании 03.02.2020 истец в порядке статьи 161 АПК РФ заявил о фальсификации доказательств - промежуточного акта сдачи-приемки работ №1 от 14.11.2016, полагая его подписанным задним числом, то есть дата и иные реквизиты спорного акта не соответствуют реальной дате и реквизитам исполнения указанного документа, поскольку с учетом условий договора, не предусматривающего поэтапное выполнение работ, а также иных обстоятельств (недостатки в работе смонтированного оборудования, умолчание о промежуточном акте  ответчиком на собрании правления кооператива по вопросу о предоставлении всех документов о выполнении работ по спорному договору, отсутствие у действующего руководителя истца спорного акта в составе переданных предыдущим председателем правления Малышевым Г.П. документов), необходимость сдачи работ и оформление промежуточного акта отсутствовала.   
     Руководствуясь статьями 161, 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

     1. Рассмотрение дела отложить на  06 апреля 2020 года на 15 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6, зал № 4009.
     2. Ответчику представить на обозрение суда подлинный промежуточный акт сдачи-приемки работ №1 от 14.11.2016.
     
     
     СудьяА.П. Евдошенко

Разработка сайта: АО «Кодекс»

Rambler's Top100
Яндекс цитирования
Сайт работает под управлением системы: